由承包人承担；『4』停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担 。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的 ，不承担民事责任 。法律另有规定的 ，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
若工程本身遭受损害，导致第三方人员伤亡 、财产损失，或者施工场地内的材料和设备损害 ，责任应由发包人承担 。 发包人和承包人人员伤亡的费用 ，由各自所在单位负责 。 承包人的机械设备损坏及停工损失，应由承包人自行承担。
不可抗力事件导致的工程损害 ，以及由此引起的第三方人员伤亡 、财产损失 ，还有在施工场地内的材料和设备的损害，由发包人承担责任 。 发包人和承包人的人员伤亡 ，由各自单位负责并承担相关费用 。 承包人的机械设备损坏以及停工期间的损失 ，应由承包人自行承担。
工程本身的损害，以及因此导致的第三方人员伤亡、财产损失和运至施工场地用于施工的材料、待安装设备的损害 ，由发包人承担 。 发包人和承包人的人员伤亡由其所在单位负责 ，并承担相应费用 。 承包人的机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担。
〖壹〗 、疫情下纺织业可从优化成本结构 、拓展销售渠道、提升产品附加值 、强化供应链管理 、利用数字化工具等方面破局 ，具体如下：优化成本结构降低非必要损耗：中小布行面临客户拖欠款项以及必要损耗过大的问题 ，如制作色卡费用高昂 。
〖贰〗、中国棉纺织业可通过技术升级 、市场多元化和政策协同破局，将越美关税博弈的压力转化为产业升级的机遇 。具体策略如下：技术升级：构建不可替代性设备智能化转型 推广喷气涡流纺 、自动验布系统等智能化设备，降低人力成本。例如 ，新疆棉纺企业依托原料和能源优势 ，发展高端面料和服装加工，提升生产效率 。
〖叁〗、商标授权与品牌公信力升级“功纺 ”商标由广东省纺织工程学会与中广测联合申请 ，经国家知识产权局核准授权 。企业通过认证后可使用该商标 ，表明产品符合特定功能性与学会标准，直接提升品牌市场认可度。权威检测与质量追溯体系依托国家级分析测试中心 ，对功能性项目进行权威检测 ，确保数据公正客观。
疫情影响下，工期顺延天数根据不同阶段按特定公式计算 ，费用计算涵盖提前竣工 、疫情防控 、窝工、降效等费用 ，增加费用应与工程进度款同期支付，应急工程结算有特殊规定 。工期顺延计算复工前：顺延天数计算公式为顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日 。若计划复工日无法确定 ，可按2022年2月16日取定。
北京市2022年关于疫情防控费用及疫情影响下的造价及工期调整办法如下：疫情防控措施费：双方可协商确定费用标准 。协商不成时 ，按每人每天20元至40元的标准计取 。停工损失费用：据实结算待岗工资，原则上不低于北京市最低工资标准。窝工降效费用：封控区按35%～45%调整 。管控区按20%～40%调整 。
费用调整原则：包括疫情防控应急措施费用 、停工损失费用 、窝工降效费用、赶工措施增加费用和其他费用，计取税金后计入工程造价 ，据实调整合同价款。 疫情防控措施费：按受应急措施影响的具体情况和施工单位现场人员实际人数 ，每人每天计取20元至40元标准，包干使用 。隔离观察期间工资按正常工资计取 。
因窝工降效导致的顺延工期天数由发承包双方协商确定并以签证方式共同确认；协商不能达成一致意见的 ，可按工程所在区域（封控区、管控区 、防范区）的不同 ，分别按实际受影响期间的35%～45% 、20%～40%、15%～25%确定工期顺延天数。
另考虑到2019年之后疫情的爆发对建筑行业利润的影响，利润率在鉴定机构给出的7%的基础上酌情下调一个百分点 ，此部分费用按照6%的利润率进行计算 。
〖壹〗 、山东省：除防疫费用外 ，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担 。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施 、场地消杀 、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食 、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。
〖贰〗 、责任比例：王某自行承担10%的责任 ，景某公司和李某连带承担90%的赔偿责任。赔偿金额：具体赔偿金额需根据王某的实际损失 ，如医疗费用、误工费 、护理费等，按照责任比例进行计算 。
〖叁〗 、案例三：业主因财物被盗拒缴物业费 ，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费 ，法院判决其仍需缴纳物业费，但无需交滞纳金和维权费 。法院认为，财物被盗是财产损害赔偿纠纷 ，与物业服务合同纠纷是两个独立案件 ，业主可另案起诉赔偿问题。
〖肆〗、要分析污水泵台班单价的构成，如果台班工日与签证工日的工种一样 ，则这150工日的费用不予以计算 。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样 ，则要计取两者差异，而不是再计取150个工日的费用 。
〖伍〗、案件经办人根据相关证据认定客观事实 、确定保险责任后 ，计算给付金额 ，做出理赔结论。再经签批人复核无误后结案，保单受益人便可获得赔付了 。从提交材料到结案需要一段时间 ，根据情况不同会有所差异 。
〖陆〗 、有固定收入的：误工费=误工收入（天/月/年）×误工时间。注：对有固定收入的 ，应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿 。至于受害人是否能够负担得起，则是执行的问题 。